[精華]建筑工程施工合同15篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的建筑工程施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
建筑工程施工合同1
(GF——1999——0201)
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設(shè)部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協(xié)議書
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
。ぃ 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的.定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時間: 年月 日
合同訂立地點:
建筑工程施工合同2
一、工程名稱:xxxx建筑工程
二、工程內(nèi)容及工程量:xxxxxxx。
三、工程總造價:大寫(¥xxx元)
四、工程質(zhì)量標準:乙方應(yīng)按甲方提供的'xxx施工設(shè)計圖紙進行施工,施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標準,對該項工程要求達到:合格品。
五、約定施工工期:20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日六、工程款結(jié)算方式:甲方按照工程進度和工程質(zhì)量標準撥付。(扣10%質(zhì)量保證金,無質(zhì)量問題到期返還)
七、資金來源:省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責(zé)任:甲方提供施工設(shè)計圖,乙方應(yīng)在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題,應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系,解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工,環(huán)境保護措施,促進和諧社會發(fā)展,履行安全生產(chǎn)職責(zé),建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題,均由乙方負責(zé)。
九、質(zhì)保期(一年):此工程質(zhì)保期x年(xxx年x月xx日均由乙方負責(zé)。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格,簽字后生效,并結(jié)清全部款項,隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同3
合同編號:
需方(以下稱甲方):
簽訂日期:年 月 日
供方(以下稱乙方):
簽訂地點:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預(yù)算金額
備注:
1.以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工
圖紙為準,此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產(chǎn)品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整,尺寸
準確無誤并由甲方負責(zé)人簽字確認的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗收后,交由甲方負責(zé)保管。
五、驗收手續(xù):供貨方貨到現(xiàn)場,甲方或其工作人員只對外觀可視
面進行有無表面保護膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物,甲方授權(quán)為指
定簽收人,若授權(quán)有變更,以甲方書面函告為準。七、付款及結(jié)算方式
。1)自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即人民幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。
。2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認,甲方在確認后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結(jié)算貨款。
。3)甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時,必須提供等額的相應(yīng)票據(jù),否則甲方有權(quán)拒付材料款項。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任:按時保證質(zhì)量交貨,提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書,乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的1%向甲方支付違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴重不合格及供貨逾期超過十天嚴重滯后的.,甲方有權(quán)解除本合同,且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任:負責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1%償付乙方違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛,?jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協(xié)商決定。十二、圖紙及責(zé)任:
1、甲方負責(zé)提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設(shè)計到現(xiàn)場測量出圖,在接到甲方要求一天內(nèi)到場,在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出,否則,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實際損失(當(dāng)乙方收到甲方書面指令時,乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的,應(yīng)立刻停止生產(chǎn),否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經(jīng)乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產(chǎn)的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。 4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的,乙方須對此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。十三、雙方主要職責(zé)
(1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
。2)乙方:根據(jù)甲方確認的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標準,則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程所在地的人民法院依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
代表人:(簽章)
代表人:(簽章)
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
建筑工程施工合同4
甲方(業(yè)主):_________ 乙方(承包方):_________ 依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況 裝飾工程施工地點:_________ 施工內(nèi)容:_________ 承包方式:_________ 合同總工期_________天,自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。 合同總價款(金額大寫):_________ 其中:人工費_________元,材料費_________元。(見附表
一)
二、雙方工作
1.甲方工作
1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。XX空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施,并經(jīng)乙方書面確認。
1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時間。
1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備,并說明使用注意事項。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.乙方工作
2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。
2.2乙方指派_________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
三、工期
1.工期延誤
1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延:
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
。2)設(shè)計變更和工程量變化。
。3)甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9,甲方?yīng)補償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方_________元。
1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。
四、工程價款支付 開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計_________元; 工程日期過半,甲方再支付總價款的_________%,計_________元; 驗收合格____日內(nèi),甲方支付總價款的剩余部門,計_________元。
五、材料供應(yīng)
1.甲方提供材料甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表(見附表
二)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運抵現(xiàn)場____日內(nèi),經(jīng)乙方驗收,由乙方負責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價款的雙倍補償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表(見附表
三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價,甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負責(zé)。
六、工程變更 在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單(見附表
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負責(zé)賠償。
七、質(zhì)量與驗收
1.工程質(zhì)量
1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更為依據(jù),以《____市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗評定標準》為質(zhì)量評定標準。
1.2乙方應(yīng)認真按照約定技術(shù)質(zhì)量標準和設(shè)計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應(yīng)按照甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒、修改?費用。
2.竣工驗收與保修
2.1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗收單(見附表
五)。甲方自接到工程驗收單____日內(nèi)驗收,在驗收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時驗收,超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位:_________.
2.3雙方約定的保修項目內(nèi)容期限為:_________.(本條
2.2和
2.3款的內(nèi)容過多可另加頁)
八、安全和防火
1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
2.由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
九、違約責(zé)任 甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令、確認,不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達不到標準要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價款的_________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補損失時,當(dāng)事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式 雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請_________調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時,雙方可以按下述第_________種方式解決:
1.由_________仲裁委員會仲裁;
2.向人民法院起訴。
一、其他約定_________
二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
三、組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;
2.施工圖紙及做法說明;
3.雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
4.補充規(guī)定。
四、其他
1.本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2.乙方收到本裝飾工程價款尾款,本合同即告終止。 業(yè)主(蓋章):_________ 注冊地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 聯(lián)系電話:_________ ________年____月____日 承包方(蓋章):_________ 注冊地址:_________ 住地:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 聯(lián)系電話:_________ ________年____月____日
建筑工程施工合同5
發(fā)包人(全稱) (簡稱甲方)
承包人(全稱) (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期
開工日期:年 月 日
竣工日期:年 月 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:
五、合同價款
金額(大寫):(人民幣):萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權(quán)利、義務(wù)的紀要、協(xié)議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件、技術(shù)要求。
8、工程預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的.洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳 號:
郵政編碼: 郵政編碼:
建筑工程施工合同6
甲方(全稱): (以下簡稱“甲方”)
乙方(全稱): (以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程施工有關(guān)事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內(nèi)容:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天
四、質(zhì)量標準:
工程質(zhì)量要求符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-20xx合格標準。
五、合同價款
概算金額(大寫): 萬元
。ㄐ懀 萬元
其它約定:
六、合同文件使用的語言文字,標準和適用法津
6.1合同語言:漢語
6.2適用法律法規(guī):《合同法》
七、工程施工圖
甲方負責(zé)向乙方提供施工圖或工作聯(lián)系單。
八、駐工地代表
甲方駐工地代表:
乙方駐工地代表:
監(jiān)理公司駐工地代表:
九、質(zhì)量與檢驗:
9.1工程質(zhì)量
9.1.1工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達到協(xié)議約定的質(zhì)量標準,質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定質(zhì)量標準,乙方承擔(dān)工程造價1%的違約金責(zé)任。
9.1.2因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定質(zhì)量標準的,并且無法整改的,乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。
9.1.3經(jīng)甲方項目負責(zé)人或監(jiān)理認定施工過程中不符合施工規(guī)范、設(shè)計要求及質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求拆除和重新施工。經(jīng)過整改,符合質(zhì)量要求的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的5%承擔(dān)違約金。
9.1.4經(jīng)過整改仍達不到合格標準的,但因工期等原因不便再次整改又暫不明顯影響使用的,由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的50%承擔(dān)違約金,工期不予順延。
9.1.5若因甲方生產(chǎn)等特殊原因無法整改,暫不明顯影響使用的,必須經(jīng)甲方工程管理部門確認,可不整改。但按其不合格部分工程造價的20%承擔(dān)違約金。
9.1.6乙方應(yīng)按照標準、規(guī)范和設(shè)計圖紙要求及甲方、監(jiān)理依據(jù)合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并根據(jù)要求向甲方及監(jiān)理提供與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)資料。
9.2隱蔽工程和中間驗收
9.2.1施工中凡需隱蔽的項目,乙方應(yīng)提前2小時通知甲方項目負責(zé)人,由甲方項目負責(zé)人組織工程管理人員驗收,并在《隱蔽工程驗收記錄》上分別簽字認定合格后,方可隱蔽及進入下道施工工序,沒有隱蔽記錄或隱蔽記錄簽字不齊全(按甲方制度表樣要求)的施工內(nèi)容,甲方不予認可其工程量。
十、雙方責(zé)任
10.1甲方工作
10.1.1提供施工圖,組織設(shè)計單位進行設(shè)計交底,并組織相關(guān)專業(yè)部門人員及乙方參加圖紙會審。
10.1.2將水、電提供至乙方施工界區(qū),協(xié)助乙方進行周邊關(guān)系的協(xié)調(diào),營造良好的施工環(huán)境。
10.1.3及時對乙方的工程進度按月進行審核,對隱蔽工程及時現(xiàn)場簽證確認,確保施工順利進行。
10.1.4及時對甲方與生產(chǎn)相連接的系統(tǒng)裝置進行調(diào)度協(xié)調(diào),確保施工順利進行。
10.1.5工程完工后,乙方提出書面申請,甲方項目負責(zé)人經(jīng)核實后填寫完工單,對完工時間給予確認。
10.2乙方工作
10.2.1按國家施工規(guī)范施工,按甲方提供的施工圖、審定的施工方案保質(zhì)保量完成工程任務(wù)。
10.2.2乙方應(yīng)按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工,嚴格按照合同工期完工。因甲方原因和不可抗力因素影響施工工期,工期順延。因乙方原因影響工期,每推遲一天,承擔(dān)違約金500元。
10.2.3乙方對現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備性、安全性負責(zé),并應(yīng)向監(jiān)理工程師報送本工程擬采用的施工組織設(shè)計并編制相應(yīng)的施工方案,并經(jīng)甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師審定。如乙方對施工組織設(shè)計和施工方案做出修改,應(yīng)事先征得甲方工程管理部門和監(jiān)理工程師書面同意。
10.2.4乙方不得將本工程分包或轉(zhuǎn)包第三方,若出現(xiàn)將本工程分包或轉(zhuǎn)包第三方的`,甲方有權(quán)終止合同。
10.2.5乙方必須保證按時發(fā)放所屬工人的應(yīng)得收入。因乙方原因造成其供應(yīng)商及所屬工人有過激行為影響甲方正常工作秩序的,由乙方向甲方支付10萬元違約金。
10.2.6因乙方原因在社會輿論上造成對甲方不利影響的,由乙方向甲方支付10萬元違約金,且甲方有權(quán)終止合同。
10.2.7及時按照施工工序控制要求向監(jiān)理單位申報材料計劃、工序報驗,按照合同完成全部內(nèi)容后,及時申報竣工驗收單,并向監(jiān)理單位、甲方相關(guān)部門提供竣工、決算資料一式四份。
10.2.8乙方應(yīng)在每月25日將當(dāng)月完成的工程進度預(yù)算及相關(guān)資料送監(jiān)理、甲方項目負責(zé)人審核,再由甲方項目負責(zé)人報甲方預(yù)決算中心審核。
十一、安全施工
11.1安全施工與檢查
11.1.1工程安全要求達到國家規(guī)范要求,無重大安全事故,因乙方責(zé)任達不到此標準且出現(xiàn)重大安全事故的,須向甲方支付工程結(jié)算總價的1 %違約金,并承擔(dān)全部的責(zé)任。
11.1.2乙方應(yīng)遵守建設(shè)工程安全生產(chǎn)、文明施工的有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
11.2安全防護
11.2.1乙方必須遵守國家和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)職工健康安全、環(huán)境管理及保護的法律法規(guī),保證施工場地的清潔和交工前施工現(xiàn)場的清理,并承擔(dān)因自身責(zé)任造成的損失和罰款。
11.2.2乙方必須遵守甲方安全管理的相關(guān)制度,服從甲方統(tǒng)一管理,并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查。
11.2.3乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此起發(fā)生的費用,由乙方全部承擔(dān)。
11.2.4乙方不允許與施工無關(guān)的人員進入施工現(xiàn)場,由此造成的大小安全事故由乙方負責(zé)。
11.2.5乙方應(yīng)確保現(xiàn)場安定和保護現(xiàn)場及鄰近人員的生命、財產(chǎn)安全。
十二、工程材料
12.1乙方材料
12.1.1甲方有權(quán)對乙方提供的工程材料進行檢查監(jiān)督,并提出意見,乙方必須聽取甲方的意見并及時糾正,乙方不得把不符合國家標準的材料用于本工程,否則由此造成的后果及經(jīng)濟損失均由乙方承擔(dān)。
12.1.2乙方提供的材料必須按甲方工程管理相關(guān)制度規(guī)定準確填寫《工程材料進(出)場登記表》,由甲方驗收人員驗收后簽字確認,材料消耗量應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)。
12.1.2.1如登記的實際進場數(shù)量(進場數(shù)量減去出場數(shù)量)少于定額分析用量的,按定額分析數(shù)量減去實際數(shù)量所計算的造價承擔(dān)違約金。
12.1.2.2凡是材料(包括半成品)檢驗批次不足的,結(jié)算時對不足批次按200元/批次扣罰;檢驗批次不足部分,按結(jié)算價格的30%承擔(dān)違約金。
12.1.2.3檢驗強度不合格的,經(jīng)監(jiān)理工程師或甲方專業(yè)管理部門認定又無法整改的,按最終檢驗強度的20%承擔(dān)違約金。
十三、工程款支付
13.1每月工程進度支付至累計進度(含扣除甲方供應(yīng)材料、機械等費用,優(yōu)惠后)的70% 。同時在不超過三個月內(nèi)逐次扣回預(yù)付款,且必須在主體完工一個月前全部扣完。(累計進度以甲方預(yù)決算中心審核的進度預(yù)算為準,僅作為進度款支付的依據(jù)。)
13.2工程全部竣工,甲方負責(zé)組織項目負責(zé)人、專業(yè)管理部門、監(jiān)理人員驗收。經(jīng)驗收合格,甲乙雙方確認工程總造價后,支付至工程總造價的90%,留工程總造價的10%作為工程質(zhì)量保證金。
十四、工程變更
14.1設(shè)計變更由甲方以設(shè)計變更單的形式提前書面通知乙方。
14.2設(shè)計變更由甲、乙雙方核定為準。
十五、竣工驗收與結(jié)算
15.1竣工驗收
15.1.1工程實際竣工日期以甲方竣工驗收合格之日為準。
15.1.2技改工程在施工單位撤出現(xiàn)場之日起的一個月內(nèi),必須向甲方工程管理部門提交竣工驗收資料及竣工驗收申請,未在規(guī)定時間內(nèi)提交資料的,按500元/天承擔(dān)違約金。
15.2工程量的確定
15.2.1工程量按竣工圖及甲、乙雙方現(xiàn)場簽證所確認的實際發(fā)生量為準。對乙方超出設(shè)計圖紙(含設(shè)計變更)范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
15.2.2工程量簽證必須實事求是,若出現(xiàn)隱蔽驗收記錄與現(xiàn)場實際不符的,甲乙雙方重新核實后,以現(xiàn)場實際情況為準。經(jīng)重新核實后虛增的工程量,乙方應(yīng)按實虛增工程造價的100%承擔(dān)違約金。
15.2.3施工單位私自涂改工程資料上的數(shù)量或材料審批價格等,涂改后虛增費用不予結(jié)算,并按涂改后虛增費用的100%承擔(dān)違約金。
15.3竣工結(jié)算
15.3.1包干價以外部分工程量按宜化常規(guī)方式結(jié)算,材料以物管部批價為準。
15.3.2施工中用甲方水、用電費由甲方提供。
15.3.3乙方應(yīng)實事求是編制工程進度預(yù)算書和工程總造價決算書,報審金額超過進度審核額和決算金額20%的,由乙方分別按審減額的1%和6%承擔(dān)違約金。
15.3.4乙方送交決算書后,在甲方認可有效的簽證單內(nèi)如出現(xiàn)漏報、少報,原則上甲方不予調(diào)增。如要求調(diào)增的,乙方按調(diào)增金額的20%支付違約金給甲方。
15.3.5乙方接到甲方核對工程決算的通知一周內(nèi),必須與甲方核對并提出反饋意見,十五日內(nèi)配合甲方完成決算審核。如十五日內(nèi)無書面反饋意見的,視同乙方認可甲方審核的工程造價。
15.3.6其他未盡事宜執(zhí)行甲方《施工工程結(jié)算標準》。
十六、質(zhì)量保修
16.1乙方應(yīng)在質(zhì)量保修期內(nèi)對交付甲方使用的工程承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任,并在工程竣工驗收前,與甲方簽訂工程質(zhì)量保修書(附件三),作為本合同的附件。
16.2如果乙方未能在約定時間內(nèi)修正某項質(zhì)量缺陷,則甲方可自行或指派第三方修正缺陷,因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
16.3質(zhì)保金和支付辦法:竣工驗收合格,決算交甲方審核后,留工程總造價的10%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證期滿1年(其中質(zhì)保期約定為1年的則按滿1年),經(jīng)雙方相關(guān)人員驗收確認,工程無任何質(zhì)量問題,則可付清。質(zhì)保金不計息。
十七、本合同一式四份,甲方二份、乙方二份,雙方簽字蓋章后生效。
十九、合同附件
附件一、建筑工程取費表
附件二、土建單價包干分項價格
附件三、工程質(zhì)量保修書
附件四、工程項目施工承諾書(工程管理制度及安全管理制度)
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
甲方代表: 乙方代表:
電話: 電話:
開戶 行: 開戶 行:
帳號: 帳號:
建筑工程施工合同7
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:
1.4 承包方式:
1.5 工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工。
1.6 工程質(zhì)量:
1.7 合同價款(人民幣大寫):
第二條 甲方工作
2.1 開工前 天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明
份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對 只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、 批件等手續(xù)。
2.2 指派
為甲方駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3 委托
監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命
為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方
份。
2.4 負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
2.5 如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第三條 乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派
為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4 因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73——91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300——88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2 本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若 甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也 予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的`約定
6.1 雙方商定本合同價款采用第
種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加
%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2 本合同生效后,甲方分
次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3 工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料
天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在
天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提 貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收 后,由乙方負責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值
%的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
7.2 凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。應(yīng)禁止使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條 獎勵和違約責(zé)任
9.1 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.4 乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7 未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責(zé)。
9.8 因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由
仲裁委員會仲裁(當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
第十一條 其它約定
____________。
第十二條 附則
12.1 本工程需要進行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2 本合同正式兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。
12.3 本合同履行完成后自動終止。
12.4 附件
(1)施工圖紙或作法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)甲方提供貨物清單
(5)會議紀要
(6)設(shè)計變更
(7)其他
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代表人:
單位地址:
單位地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
郵碼:
郵碼:
開戶銀行:
開戶銀行:
戶名:
戶名:
帳號: 年 月 日
帳號: 年 月 日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達成如下協(xié)議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準,甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
五、該建筑工程設(shè)計由甲方負責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負責(zé),甲方全程對施工進度及工程質(zhì)量進行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標準,組織某某建筑公司進行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標準應(yīng)符合甲方的.設(shè)計圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動工,_______天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格,乙方應(yīng)負責(zé)無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設(shè)成本:
(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內(nèi),甲方以不低于實際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報。
。ǘ、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實際建設(shè)成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負責(zé)賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
十二、甲方負責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進行,審計費用由乙方承擔(dān)。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
。ǘ┕こ痰攸c:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2、工程承包范圍
安全維護及整改
3、合同工期30天
4、工程造價
工程造價為:xxxx元整
5、質(zhì)量標準
1、質(zhì)量標準:達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
2、使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容):
3.、本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
4、本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價
1、本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]406號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500—20xx),《湖南省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設(shè)工程計價辦法》,20xx《湖南省修繕定額》、20xx《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、20xx《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[20xx]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設(shè)造價》預(yù)算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的'停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔(dān)。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%。
2、在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的97%,工程保修金留結(jié)算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
10、違約責(zé)任
1、違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同10
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的`金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方(甲方):_________________
承包方(乙方):_________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設(shè)部制定__________省工商行政管理局監(jiān)制部門:_________________
__________省建設(shè)廳建筑裝飾工程施工合同發(fā)包方(甲方):_________________承包方(乙方):_________________按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:_________________
1.2、工程地點:_________________
1.3、承包范圍:_________________
1.4、承包方式:_________________
1.5、工期:_________________
1.6、工程質(zhì)量:_________________合格
1.7、合同價款(人民幣大寫):_________________
第2務(wù)甲方工作
2.1、開工前7天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明貳份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派為甲方駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損失,并承擔(dān)所相應(yīng)費用。
2.4、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)申批手續(xù)。
2.5、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期
3.1、指派完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程結(jié)算。
3.3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)負擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承擔(dān)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用第(3)種:_________________
(1)固定價格(2)固定價格(3)可調(diào)價格:_________________
6.2、合同生效后,甲方每月按乙方完成工程量的`80%進行付款。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在10天內(nèi),結(jié)清尾款
第7條全生產(chǎn)和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
7.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
7.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第8條獎勵和違約責(zé)任
8.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款,每拖期一天,按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方__________元,作為獎勵。
8.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方/__________元,作為獎勵。
8.4、甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
8.5、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包有關(guān)安__________%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括內(nèi)容。括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
8.6、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責(zé)。
第9條爭議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或清有關(guān)部門進行調(diào)解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)會議紀要
(5)設(shè)計變更
(6)其他份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
年月日乙方(蓋章):_________________
法定代表人:_________________
代理人:_________________
單位地址:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
郵碼:_________________
開戶銀行:_________________
戶名:_________________
帳號:_________________
建筑工程施工合同12
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一棟,建筑層數(shù)兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、碎石、石灰、水泥、鋼材等一切建筑材料。 乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)的一切用具等。
二、承建項目 乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋及房屋脊頂燈
三、承包價格 每平方米人民幣大寫: 元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的.墻體。
四、付款方式 合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預(yù)付30% ,完成
第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成
第二層以及屋頂付到75%,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工________年內(nèi)無質(zhì)量問題,清尾款。
五、雙方責(zé)任 甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場。 乙方必須保證工程質(zhì)量和進度,按設(shè)計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
六、質(zhì)量要求 乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責(zé)返工,返工費由乙方負責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全 勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責(zé),甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求 主體工程工期為 天(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在________年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應(yīng)提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
九、后期維修 因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它 其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
建筑工程施工合同13
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方商定,甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔(dān)。為了明確雙方責(zé)任,確保工程的進度與質(zhì)量要求,在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款,共同監(jiān)督,嚴格遵守。
第一條:承包方式:乙方包工不包料,乙方負責(zé)自帶機械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計算規(guī)則計算建筑面積,甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價¥200.0元/㎡人工機械架材費用。
第二條:承包范圍:施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
第三條:質(zhì)量要求:合格工程
第四條:開竣工日期:本工程定于____年_____月____日開工,定于____年_____月____日竣工。日歷工期90天。
第五條:人機費支付辦法:按照形象進度撥付;A(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C費的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C費的90%;整個工程完成并交工驗收合格后撥付至總?cè)藱C費的'100%。
每次付款,由乙方寫出書面報告,經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見,審批后撥付。
第六條:雙方責(zé)任
一、甲方責(zé)任
(一)按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
(二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng),協(xié)調(diào)好施工道路的暢通,達到三通一平,并承擔(dān)水電及道路三通一平所需的費用。
(三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時供應(yīng),做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
(四)負責(zé)組織隱蔽工程、驗槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗收。
(五)負責(zé)協(xié)調(diào)社會、主管部門及四鄰關(guān)系。
二、乙方責(zé)任
(一)必須嚴格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行施工。
(二)必須聽從甲方和上級主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮,配合檢查,執(zhí)行處理意見。
(三)認真組織施工,編制施工進度計劃,質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟指標等,嚴格執(zhí)行措施條款,確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計劃,在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計劃。
(五)編制現(xiàn)場文明施工措施,加強文明施工管理,保證道路暢通,并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負責(zé)每天將施工現(xiàn)場清理干凈,材料、架材堆放整齊,現(xiàn)場無長流水、無長明燈,場地?zé)o積水和生活垃圾,達到文明施工的要求。
(六)嚴格安全施工管理,明確事故責(zé)任,確保安全施工,杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故,一切責(zé)任均由乙方負責(zé)承擔(dān)。
(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等),腳手架桿、板、扣件等,測量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等,并承擔(dān)其全部費用。
(八)已竣工工程未交工前,負責(zé)已完工程的成品保護。
(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后,經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗收合格后,方可進入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工,乙方負責(zé)承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失和費用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的,按照實際價格從撥付人機費內(nèi)扣除。
(十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包,如轉(zhuǎn)包,甲方有權(quán)中止合同,下余人機費甲方拒付。
(十三)施工現(xiàn)場的臨時用電應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行,嚴格執(zhí)行三相五線制,臨時用電所用的電料必須合格,接電后把閘刀蓋蓋好,確保用電安全。
第七條工程變更
單項變更項目人工費在壹千元以內(nèi)的甲方不付,壹千元以外計入決算。施工現(xiàn)場無任何計時工,停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工,工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何費用。
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議自簽訂之日起生效,至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:乙方:
____年_____月____日____年_____月____日
建筑工程施工合同14
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承建保鮮庫工程,為使工程順利進行,遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方洽商,特制定本合同如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:冷凍庫(177;5℃)、冷凍庫-18℃
2、工程尺寸:冷凍庫:
3、工程地點:
4、工程合同總價款:元整(:元)
5、施工時間:合同簽訂之日,乙方收到全額工程款60%后開工承建。
二、工程質(zhì)量標準及要求:
1、制冷系統(tǒng)符合制冷行業(yè)安裝規(guī)范;
2、實現(xiàn)全自動控制;
3、保鮮庫達到177;5℃,冷凍庫達到-18℃。
三、工程內(nèi)容及項目價格:
1、保溫
2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3(27.543,計27540元)立方米數(shù)按實際測量為準。保鮮庫制冷系統(tǒng):采用高配制冷系統(tǒng)機組采用國產(chǎn)原裝比澤爾壓縮機8.2,8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器:2500元原裝足平吊頂風(fēng)機:5800元國標貯液罐:650元國標膨脹閥:400國標電磁閥:330元冷庫專用低溫制冷劑:850元銅管及保溫材料:1500元支架及排水管:150元包裝、長途運輸費:350元國標過濾器:150元國標電線、電纜:200元冷庫專用微電腦電控箱:800元高密聚氨酯發(fā)泡保溫門:1650元高低壓油壓壓力表:120元(60215;
2)安裝調(diào)試費:1600元合計:25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣,冷凍庫保溫門1500元,255XXXX0215;2-150元50950元總計:78490元
四、合同付款方式:
1、合同簽訂后,甲方應(yīng)付總工程款的60%即47094元后開工承建,同時合同生效。
2、機組設(shè)備到現(xiàn)場后,再付余款的80%即25117元。余款待工程結(jié)束后,一次性結(jié)清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的違約金。
五、甲、乙雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:
(1)負責(zé)施工現(xiàn)場的`臨時用電,將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內(nèi)。
。2)負責(zé)提供庫房供乙方存放冷庫必用的設(shè)備和材料,協(xié)助乙方搞好安全保衛(wèi)工作。
(3)履行本合同應(yīng)盡其他未盡事宜。
2、乙方責(zé)任:
。1)嚴格按照國家有關(guān)規(guī)范,安全文明施工,如發(fā)生責(zé)任事故應(yīng)由乙方承擔(dān)。
。2)工程未交付使用前,協(xié)助甲方做好保護工作。
。3)冷庫內(nèi)部涉及的土建工程由甲方負責(zé)施工,達到乙方工程要求標準。
。3)堅持質(zhì)量第一、信譽至上的原則,乙方采購的設(shè)備應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)范要求,手續(xù)齊全,并附有國家質(zhì)檢部門認可的質(zhì)量證書。
。4)乙方對其所承包的工程保修期為________年,終身維護。________年內(nèi)因質(zhì)量問題乙方負責(zé)維修或更換(除電網(wǎng)電壓不穩(wěn)、缺相或其他人為因素造成損壞,乙方不負任何責(zé)任)。
六、合同生效及其他:
。1)本合同雙方代表人簽字蓋章,乙方收到工程款后,本合同生效。
。2)本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(3)本合同未盡事宜,雙方本著友好合作的態(tài)度,簽署書面修改或增補協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。注:如采用10.2比澤爾機組,相差3000元215;26000元。如采用國產(chǎn)谷輪機8機組,相差1000元215;220元。
甲方簽字:__________
乙方簽字:________
_____年_____月____日
建筑工程施工合同15
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的'確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同(精選)07-05
[精選]建筑工程施工合同07-13
建筑工程施工合同【精選】07-18
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工簡易合同02-24
建筑工程施工安全合同03-20
城市建筑工程施工合同04-02
2022建筑工程施工合同03-30
大型建筑工程施工合同03-28