- 相關推薦
建筑工程合同糾紛，申請至最高院
建筑工程合同糾紛，申請至最高院
答辯人：太原市某建筑工程集團有限公司XXXX工程處
答辯人：太原市某建筑工程集團有限公司
因山西某某建筑裝飾設計有限公司與太原市某建筑工程集團有限公司XXXX工程處、太原市某建筑工程集團有限公司建筑裝飾工程施工合同糾紛申請再審一案，現(xiàn)提出答辯意見如下：
1、答辯人嚴格依照雙方簽訂的建筑裝飾工程施工合同履行合同義務，山西某某建筑裝飾設計有限公司(以下簡稱“某某”)在沒有正當理由情況下拖延工期，造成工程逾期竣工。
《建筑裝飾工程施工合同》第1.5條工期約定：“本工程自2007年12月5日開工，于2008年4月30日竣工�！钡�6.2條關于工程價款規(guī)定“雙方約定本合同按進度付款。乙方進場后付合同價款10%，基層完工付30%，面層完工付40%，竣工驗收后付10%�！备鶕�(jù)證明材料顯示的事實是2007年12月 20日答辯人支付超出10%的進場費，完全履行了某筆支付義務，至此之后陸續(xù)支付的費用并非嚴格依照合同比例進行。造成此事實的原因并非答辯人故意不履行支付價款義務，而是某某公司對于工程報價義務的不作為造成。在施工過程中，某某始終未提交任何書面材料報進度價款，答辯人根本沒有材料可以依據(jù)并按約定比例付款。對于非嚴格依照合同比例支付的后續(xù)款項，答辯人是有權利不予支付，但本著誠實信用原則和促成合同實現(xiàn)目的還是善意進行了部分支付(目前總共已經(jīng)支付450萬人民幣)。因此，工程逾期的違約責任在于某某，而答辯人已嚴格按照合同履行義務，并不存在違約行為。
2、《建筑裝飾工程施工合同》第4.1條約定“按照雙方約定工期達到竣工驗收標準，甲方按乙方結算總值獎乙方5%。若工期延期一天，則罰乙方結算總值的 0.5%(按此處罰，每一天類推)”，該條款合法有效，某某方應當按照合同約定支付工程逾期120天的違約金。(約定竣工期為2008年4月30日，實際竣工期為2008年9月1日)。
首先，該違約責任條款是答辯人與某某自愿訂立，未違反任何法律、行政法規(guī)和公共利益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四條的規(guī)定，符合自愿原則，應屬合法有效。
其次，該違約責任條款的性質屬懲罰性違約金，并不以損失多少為衡量基礎。根據(jù)《中華人民共和國合同法》某百一十四條某款：“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法�！贝疝q人與某某約定的違約金數(shù)額確定方式是此條款某種方式，即根據(jù)違約情況向答辯人支付一定數(shù)額，在本案中，“違約情況”為120天的工程逾期，“一定數(shù)額”是結算總額的0.5%(每天類推)。所以本案不是本條款后半段規(guī)定的“也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法”的情況。
另根據(jù)《中華人民共和國合同法》某百一十四條第三款：“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務”的規(guī)定，法律認可合同當事人約定遲延履行違約金，所以本案關于工程逾期的違約金條款合法有效。對于某某公司認為的“違約賠償責任應當與實際造成的經(jīng)濟損失基本一致，是我國合同法關于違約賠償責任的一般原則”，答辯人認為這是對法律的誤讀不能采信。因為某某公司的觀點僅僅是在補償性違約金情況下才可以以損失額為確定標準，而某某公司的觀點與本案案情無關，所以不能成為拒絕履行違約金支付義務的正當事由。
3、答辯人認為工程總造價按照《鑒定報告》的結論，應當僅僅支7,257,502.89元(人民幣)。
首先，該《鑒定報告》合法有效，應當為價款支付依據(jù)。其次，關于取費問題，雙方在合同中已協(xié)商約定對人工費上調至70元，而其他費用不予支付，故此，這 1,006,946.61元(人民幣)取費費用按合同約定應不予支付，而山西省高院終審判決酌情認定的50萬價款無法律明確依據(jù)，并不能計入工程總價款。再次，關于稅金，答辯人將此分包工程的稅款含入答辯人總承包工程的稅款內代繳為繳納，并有完稅憑證加以佐證，某某公司只有分包工程價款收據(jù)而沒有繳稅憑證，因此，該稅金不應給付給某某公司。
綜上所述，答辯人請求如下：某、請求人民法院否定申請再審人某某公司提出的第二項、第三項訴訟請求。第二、判決答辯人僅承擔某某公司工程造價款 7,257,502.89元(人民幣)。第三、判決某某公司承擔工程逾期違約金共計4,354,501.734元(人民幣)。第四、本案全部訴訟費用由某某公司承擔。
此致
最高人民法院
答辯人：太原市某建筑工程集團有限公司XXXX工程處
答辯人：太原市某建筑工程集團有限公司
2013年5月7日
附：1、答辯人營業(yè)執(zhí)照共2份
2、答辯人法定代表人身份證明書1份
3、答辯人訴訟代理人授權委托書1份
4、律師證復印件1份
5、律師事務所介紹信1份
6、工程造價鑒定報告復印件1份
7、《建筑裝飾工程施工合同》復印件1份
8、完稅證明復印件1份
【建筑工程合同糾紛，申請至最高院】相關文章：
至尉氏,至尉氏張說,至尉氏的意思,至尉氏賞析 -詩詞大全03-13
使至廣州,使至廣州張九齡,使至廣州的意思,使至廣州賞析 -詩詞大全03-13
致和至04-27
有期不至,有期不至姚月華,有期不至的意思,有期不至賞析 -詩詞大全03-13
新春至，祝福至作文02-05
至自己的說說05-29
如約而至作文07-14
客至記事獨具特色 --《客至》賞析04-30
使至塞上作文10-08